Распоряжение от 04.03.2010 г № 53-РП
О мерах по своевременному исполнению государственных контрактов
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 декабря 2010 года N 212-ПП "О Республиканской целевой программе "Противодействие коррупции в Кабардино-Балкарской Республике" на 2011 - 2013 годы", в целях совершенствования деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по размещению государственного заказа, надлежащего исполнения государственных контрактов, а также обеспечения бюджетной эффективности и снижения числа коррупциогенных правонарушений со стороны государственных служащих в сфере государственных закупок:
1.Исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, государственным учреждениям Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции государственных заказчиков от имени Кабардино-Балкарской Республики:
отслеживать ход исполнения контрактов со стороны поставщиков (подрядчиков, исполнителей), поддерживать необходимый уровень контроля за действиями поставщиков (подрядчиков, исполнителей), привлекать к ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за ненадлежащее исполнение или неисполнение условий контрактов;
проводить претензионно-исковую работу в отношении поставщиков (исполнителей, подрядчиков), виновных в ненадлежащем или несвоевременном исполнении обязательств либо неисполнении условий, предусмотренных государственными контрактами;
направлять своевременно в Управление Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми государственные контракты по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов, для включения в реестр недобросовестных поставщиков;
абзац утратил силу
согласовывать с Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики лимиты бюджетных обязательств при размещении заказов у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с частью 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
2.Утратил силу
2.1.Исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики сводную информацию о реализации абзацев второго - четвертого пункта 1 настоящего Распоряжения (включая информацию, полученную от подведомственных учреждений).
Министерству экономического развития Кабардино-Балкарской Республики ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Правительство Кабардино-Балкарской Республики информацию о реализации исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики абзацев второго - четвертого пункта 1 настоящего Распоряжения.
3.Утвердить типовые формы государственных контрактов на:
выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд;
поставку товаров для государственных нужд;
выполнение строительных работ для государственных нужд (на объекты капитального строительства).
4.Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, государственным учреждениям Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции государственных заказчиков от имени Кабардино-Балкарской Республики:
при размещении заказа путем проведения торгов предъявлять требование к участникам размещения заказа об их отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков;
применять типовые формы государственных контрактов, утвержденные настоящим Распоряжением;
требовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов в случае несвоевременного исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных государственным контрактом;
абзац утратил силу
при размещении заказа путем проведения торгов предусматривать требования о предоставлении обеспечения заявки на участие в торгах и обеспечения исполнения контракта (гражданско-правового договора);
при включении в проект контракта (гражданско-правового договора) требования по уплате поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательства, предусмотренного контрактом (гражданско-правовым договором), устанавливать величину неустойки не менее одной четвертой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;
при размещении заказа в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" предусматривать в тексте контракта (договора) возможность одностороннего расторжения контракта (договора) в случае существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) предусмотренных контрактом (договором) условий.
5.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики принять аналогичные решения.
6.Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики И.Е. Марьяш.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
А.МЕРКУЛОВ
ТИПОВАЯ ФОРМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
(ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ___________
НА ___________________________________
г. _______________ "__" _____________ 20__ г.
___________________, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик,
в соответствии с Положением о ____________ (уставом), утвержденным
______________________________________________________, в лице
__________________________________________________________, действующего на
основании ________________________________________________________________,
с одной стороны, и ____________________________________________________(для
юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая
форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей -
фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия,
имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место
жительства), именуемый в дальнейшем Подрядчик (Исполнитель), в лице
______________, действующего на основании ________________, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 года N
94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон)
и иных нормативных актов Российской Федерации, на основании результатов
размещения государственного заказа _____________ (путем проведения
конкурса, аукциона, запроса котировок, размещения заказа у единственного
подрядчика (исполнителя) (протокол N _______ от __________________ г.)
заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем.Статья 1.Предмет Контракта
1.1.Подрядчик (Исполнитель) обязуется по заданию Государственного заказчика выполнить работы (оказать услуги) по _____________ в объеме, установленном в Сметной документации согласно приложению N 1 к настоящему Контракту, являющейся его неотъемлемой частью (далее - Сметная документация), а Государственный заказчик обязуется принять результат работ (услуг) и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
Статья 2.Цена Контракта и порядок расчетов
2.1.Цена Контракта составляет ________ (_______) рублей ________ (_______) копеек, в том числе НДС - _______%, _______ (_______) рублей ________ (_______) копеек (далее - Цена Контракта).
2.2.Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика (Исполнителя), в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.
2.3.Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения Контракта.
2.4.При выполнении дополнительного объема работ (оказании дополнительного объема услуг) в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона Государственный заказчик по согласованию с Подрядчиком (Исполнителем) вправе изменить Цену Контракта пропорционально объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов Цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ (оказании таких услуг) Государственный заказчик обязан изменить Цену Контракта указанным образом (в случае если Контракт заключен на выполнение работ, оказание услуг, перечисленных в части 6 статьи 9 Федерального закона).
2.5.Государственный заказчик оплачивает работы (услуги) Подрядчика (Исполнителя), выполненные (оказанные) в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта на банковский счет Подрядчика (Исполнителя), реквизиты которого указаны в статье 14 настоящего Контракта, за счет средств бюджета на основании надлежаще оформленного и подписанного Сторонами настоящего Контракта акта сдачи-приемки работ (услуг), составленного по форме согласно приложению N 3 к настоящему Контракту, в течение ____(____) банковских дней со дня выставления Подрядчиком (Исполнителем) счета на оплату Цены Контракта.
2.6.Обязательства Государственного заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными со дня списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Государственного заказчика, указанного в статье 14 настоящего Контракта.
Статья 3.Сроки выполнения работ (оказания услуг)
3.1.Подрядчик (Исполнитель) производит выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с Календарным планом (Графиком выполнения работ (оказания услуг) согласно приложению N 2 к настоящему Контракту, являющимся его неотъемлемой частью (далее - Календарный план).
3.2.Подрядчик (Исполнитель) вправе досрочно выполнить работы (оказать услуги) и сдать Государственному заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.
Статья 4.Порядок сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)
4.1.После завершения выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Контрактом, Подрядчик (Исполнитель) письменно уведомляет Государственного заказчика о факте завершения работ (оказания услуг) в соответствии с Календарным планом.
4.2.Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Государственным заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Контракта, Подрядчик (Исполнитель) представляет Государственному заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Календарным планом, и акт сдачи-приемки работ (услуг), подписанный Подрядчиком (Исполнителем), в 2 (двух) экземплярах.
4.3.Не позднее ____ (____) дней после получения от Подрядчика (Исполнителя) документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Государственный заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ (оказанных услуг) по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Сметной документации, и направляет Подрядчику (Исполнителю) подписанный Государственным заказчиком 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ (услуг) либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ (оказанных услуг), или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ (оказанных услуг), или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Государственного заказчика от принятия результатов выполненных работ (оказанных услуг) в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик (Исполнитель) обязуется в срок, установленный в акте, составленном Государственным заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
4.4.Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ (оказанных услуг) требованиям, установленным настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4.5.В случае получения от Государственного заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ (оказанных услуг) или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ (оказанных услуг), или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик (Исполнитель) в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Государственному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ (оказанных услуг) или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Государственного заказчика замечания/недостатки/ произвести доработку и передать Государственному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком (Исполнителем) акт сдачи-приемки работ (услуг) в 2 (двух) экземплярах для принятия Государственным заказчиком выполненных работ (оказанных услуг).
4.6.В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Государственным заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком (Исполнителем) недостатков/выполнении доработки в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Государственного заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ (оказанных услуг), он принимает выполненные работы (оказанные услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки работ (услуг), один из которых направляет Подрядчику (Исполнителю) в порядке, предусмотренном в п. 4.3 Контракта.
4.7.Подписанный Государственным заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) акт сдачи-приемки работ (услуг) и предъявленный Подрядчиком (Исполнителем) Государственному заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику (Исполнителю) выполненных работ (оказанных услуг).
Статья 5.Права и обязанности Сторон
5.1.Государственный заказчик вправе:
5.1.1.требовать от Подрядчика (Исполнителя) надлежащее исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также своевременное устранение выявленных недостатков;
5.1.2.требовать от Подрядчика (Исполнителя) представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Контрактом;
5.1.3.в случае досрочного исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы (услуги) в соответствии с установленным в Контракте порядком;
5.1.4.запрашивать у Подрядчика (Исполнителя) информацию о ходе и состоянии выполняемых работ (оказываемых услуг);
5.1.5.осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ (оказания услуг).
5.2.Государственный заказчик обязан:
5.2.1.сообщать в письменной форме Подрядчику (Исполнителю) о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ (оказания услуг), в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков;
5.2.2.своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы (оказанные услуги) в соответствии с настоящим Контрактом;
5.2.3.при получении от Подрядчика (Исполнителя) уведомления о приостановлении выполнения работ (оказания услуг) в случае, указанном в п. 5.4.4 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ (оказания услуг). Решение о продолжении выполнения работ (оказания услуг) принимается Государственным заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.
5.3.Подрядчик (Исполнитель) вправе:
5.3.1.требовать своевременное подписание Государственным заказчиком акта сдачи-приемки работ (услуг) по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком (Исполнителем) отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 настоящего Контракта;
5.3.2.требовать своевременную оплату выполненных работ (оказанных услуг);
5.3.3.с письменного согласия Государственного заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков (соисполнителей), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ (услуг), предусмотренных в Сметной документации. При этом Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками (соисполнителями).
Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов работ (услуг) по настоящему Контракту. Перечень работ (услуг), выполненных (оказанных) субподрядчиками (соисполнителями), и их стоимость Подрядчик (Исполнитель) указывает в отчетной документации, представляемой Государственному заказчику по результатам выполнения работ (оказания услуг) в порядке, установленном настоящим Контрактом;
5.3.4.запрашивать у Государственного заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ (оказания услуг) в рамках настоящего Контракта;
5.3.5.получать от Государственного заказчика содействие при выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с условиями настоящего Контракта;
5.3.6.досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
5.4.Подрядчик (Исполнитель) обязан:
5.4.1.своевременно и надлежащим образом выполнить работы (оказать услуги) и представить Государственному заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта;
5.4.2.обеспечивать соответствие результатов работ (услуг) требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством;
5.4.3.обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ (услуг) и в течение гарантийного срока, за свой счет;
5.4.4.приостановить выполнение работ (оказание услуг) в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика (Исполнителя) обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ (оказываемых услуг) или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Государственному заказчику в течение (_____) дней после приостановления выполнения работ (оказания услуг);
5.4.5.представить Государственному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее _ дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика (Исполнителя) будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте;
5.4.6.исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.
Статья 6.Гарантии
6.1.Подрядчик (Исполнитель) гарантирует качество выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с требованиями, указанными в п. 5.4.2 Контракта.
6.2.Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы (оказываемые услуги) составляет _____ (_____) месяца со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ (услуг).
6.3.Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (Исполнитель) (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
Статья 7.Ответственность Сторон
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2.В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Подрядчик (Исполнитель) вправе потребовать от Государственного заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика (Исполнителя).
7.3.В случае нарушения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном Календарным планом, Государственный заказчик обязан потребовать от Подрядчика (Исполнителя) уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется в размере _____ (указать величину не менее одной четвертой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ (услуг), подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ (оказания услуг), предусмотренном Календарным планом, на котором условия Контракта не выполнены надлежащим образом, за каждый день просрочки со дня направления Государственным заказчиком Подрядчику (Исполнителю) уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по Контракту, до дня надлежащего исполнения обязательств Подрядчиком (Исполнителем) по Контракту на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом.
Подрядчик (Исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа (этапов) работ (услуг), предусмотренных Календарным планом, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
7.4.В случае выполнения работ (оказания услуг) ненадлежащего качества Государственный заказчик обязан потребовать от Подрядчика (Исполнителя) уплату неустойки в размере _____ (указать величину не менее одной четвертой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ (услуг), подлежащих выполнению (оказанию) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, на котором работы (услуги) были выполнены (оказаны) ненадлежащего качества, за каждый день со дня направления Государственным заказчиком Подрядчику (Исполнителю) уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по Контракту, до дня устранения недостатков выполненных работ (оказанных услуг). Под работами (услугами) ненадлежащего качества понимаются работы (услуги), результат которых не соответствует требованиям, установленным п. 5.4.2 настоящего Контракта.
Статья 8.Порядок расторжения Контракта
8.1.Настоящий Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом одной из Сторон от исполнения Контракта.
8.2.Государственный заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
8.2.1.существенного нарушения Контракта Подрядчиком (Исполнителем);
8.2.2.нарушения Подрядчиком (Исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Календарным планом, более чем на _____(_____) рабочих дней;
8.2.3.установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком (Исполнителем) на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта;
8.2.4.установления факта проведения процедуры ликвидации Подрядчика (Исполнителя) - юридического лица или наличия решения Арбитражного суда о признании Подрядчика (Исполнителя) банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
8.2.5.установления факта приостановления деятельности Подрядчика (Исполнителя) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
8.2.6.наличия у Подрядчика (Исполнителя) задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика (Исполнителя) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик (Исполнитель) не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с действующим законодательством.
8.3.Утратил силу.
8.4.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае существенных нарушений условий Контракта другой Стороной.
8.5.Государственный заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы (оказанной услуги) с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. При этом выбор экспертов, экспертных организаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом.
8.6.Если Государственным заказчиком проведена экспертиза выполненной работы (оказанной услуги) с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы (оказанной услуги) в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.
8.7.Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется Подрядчику (Исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика (Исполнителя), указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику (Исполнителю). Выполнение Государственным заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика (Исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику (Исполнителю) данного уведомления или дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика (Исполнителя) по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.8.Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика (Исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.9.Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика (Исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 8.5 настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком (Исполнителем) условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.
8.10.Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик (Исполнитель) не соответствует установленным (конкурсной документацией, документацией об аукционе) требованиям к участникам размещения заказа путем проведения торгов или представил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником (конкурса, аукциона).
8.11.Решение Подрядчика (Исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Государственному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Государственного заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Подрядчиком (Исполнителем) подтверждения о его вручении Государственному заказчику. Выполнение Подрядчиком (Исполнителем) требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком (Исполнителем) подтверждения о вручении Государственному заказчику данного уведомления.
8.12.Решение Подрядчика (Исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком (Исполнителем) Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.13.Подрядчик (Исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.14.При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещение только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Статья 9.Обеспечение исполнения Контракта
9.1.Принять к сведению, что Подрядчик (Исполнитель) внес обеспечение исполнения Контракта на сумму _____ рублей, что составляет _____% от Цены Контракта, в форме ______ (указывается форма, в которой предоставляется обеспечение исполнения обязательств, установленных Контрактом).
9.2.В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком (Исполнителем) его обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик (Исполнитель) обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней со дня, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.
9.3.Уплата Подрядчиком (Исполнителем) неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
9.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику (Исполнителю) при условии надлежащего исполнения Подрядчиком (Исполнителем) всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение _____ банковских дней со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика (Исполнителя). Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком (Исполнителем) в этом письменном требовании.
Статья 10.Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2.Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам (оказываемым услугам) нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ (оказания услуг). Если обстоятельства, указанные в п. 9.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев со дня соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе инициировать расторжение настоящего Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10.3.Утратил силу.
Статья 11.Порядок урегулирования споров
11.1.Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.2.В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики (либо Нальчикским городским судом Кабардино-Балкарской Республики).
11.3.До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.
Статья 12.Срок действия, порядок изменения Контракта
12.1.Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
12.2.Контракт действует до "__" ________________ 20__ г., а в части исполнения обязательств по оплате - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
12.3.Контракт должен быть зарегистрирован Государственным заказчиком в Едином государственном реестре контрактов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.
12.4.Изменение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу со дня их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Едином государственном реестре контрактов в порядке, установленном в п. 12.3 Контракта.
Статья 13.Прочие условия
13.1.Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2.Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
13.3.Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.
13.4.Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение N 1 "Сметная документация", приложение N 2 "Календарный план (График выполнения работ (оказания услуг)", приложение N 3 "Форма акта сдачи-приемки работ (услуг)".
13.5.Выполнение Государственным заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с Календарным планом (Графиком выполнения работ (оказания услуг) и порядком расчетов является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта (этапа Контракта) в Едином государственном реестре контрактов.
Статья 14.Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Государственный заказчик: Подрядчик (Исполнитель): Адреса: Адреса: - юридический: - юридический: - фактический: - фактический: Телефон _______, факс _______ Телефон _______, факс _______ Электронный адрес: Электронный адрес: Получатель: л/с _____________ Получатель: л/с _____________ ОГРН ______________ ОГРН ______________ ИНН ______________ ИНН ______________ КПП ______________ КПП ______________ БИК ______________ БИК ______________ р/с _________________________ р/с _________________________ М.П. М.П.
Приложение N 1
к Государственному контракту
N ___ от "___" _____________ 20___ г.
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ| N п/п | Наименование работ(услуг) | Описание (характеристика) работ (услуг) | Единица измерения | Количество | Стоимость, руб. | |
| единицы измерения | всего | |||||
Государственный заказчик: Подрядчик (Исполнитель): "__" ____________ 20__ г. "__" ____________ 20__ г. М.П. М.П.
Приложение N 2
к Государственному контракту
N ___ от "___" _____________ 20___ г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
(ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)| N п/п | Наименование работ (услуг) | Количество (объем) | Срок выполнения работ (услуг) | Примечание |
Государственный заказчик: Подрядчик (Исполнитель): "__" ____________ 20__ г. "__" ____________ 20__ г. М.П. М.П.
Приложение N 3
к Государственному контракту
N ___ от "___" _____________ 20___ г.
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)
г. __________________ "__" ______________ 20__ г.
_____________________, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик,
в лице ___________________________________________________________________,
действующего на основании _______________, с одной стороны, и _____________
__________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Подрядчик (исполнитель), в лице ___________________,
действующего на основании ____________________, с другой стороны, составили
настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом N ___________________ от
"__" _________________ 20__ г. (далее - Государственный контракт) Подрядчик
(исполнитель) выполнил обязательства по выполнению работ (оказанию услуг),
а именно:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Фактическое качество выполненных работ (оказанных услуг)
соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные работы (услуги) согласно Государственному контракту
должны быть выполнены (оказаны) "__" _________________ 200__ г., фактически
выполнены (оказаны)"__" ________________ 200__ г.
4. Недостатки выполненных работ (оказанных услуг) выявлены/не выявлены
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по Государственному
контракту:
Сдал: Принял:
Подрядчик (исполнитель) Государственный заказчик
_______________________ _________________________
М.П. М.П. ТИПОВАЯ ФОРМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ____
НА ____________________________
г. ________________ "__" _____________ 20__ г.
______________, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, в
соответствии с Положением о ________ (уставом), утвержденным _____________,
в лице ________________, действующего на основании _______________________,
с одной стороны, и _______________________ (для юридических лиц указываются
полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения;
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем
"Поставщик", в лице ____________________, действующего на основании
_______________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", с
соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) и иных нормативных актов
Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного
заказа ___________ (путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок,
размещения заказа у единственного поставщика), протокол N ___ от _____ г.
заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт)
о нижеследующем.
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику (Вариант:
подведомственным учреждениям и организациям _______ согласно разнарядке
контракта, выдаваемой Государственным заказчиком, являющейся неотъемлемой
частью настоящего Контракта) ________ товары в количестве и ассортименте,
указанных в Спецификации поставляемых по форме согласно приложению N 1 к
настоящему Контракту, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта
(далее - Спецификация поставляемых товаров), в сроки, установленные в
Графике поставки согласно приложению N 2 к настоящему Контракту, являющемся
неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее - График поставки).
1.2. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
Обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными с
момента передачи товара и подписания представителями Поставщика и
Государственного заказчика акта приемки-передачи и накладной на товар.
Моментом поставки товара является получение товара Государственным
заказчиком (организацией-перевозчиком) на складе поставщика).
1.3. Страной происхождения поставляемого товара является _____________.
Документы, подтверждающие страну происхождения:
- ____________________________________________;
- ____________________________________________;
- ____________________________________________.
1.4. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги,
связанные с поставкой товаров (далее - сопутствующие услуги):
1.4.1. ________________________________________________________________
в срок: _____________________.
1.4.2. ________________________________________________________________
в срок: _____________________.
1.5. Государственный заказчик обеспечивает оплату товаров в
установленных Контрактом порядке, форме и размере.Статья 2.Цена Контракта и порядок расчетов
2.1.Цена Контракта составляет ________(_______) рублей ________(_______) копеек, в том числе НДС - _____%, ________(_______) рублей _______(_______) копеек (далее - Цена Контракта).
2.2.Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров (и сопутствующих услуг), уплачиваемую Государственным заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг) по Контракту.
2.3.Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта.
2.4.При поставке дополнительного количества товаров в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить Цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов Цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Государственный заказчик обязан изменить Цену Контракта указанным образом.
2.5 - 2.6 Утратили силу.
2.7.Стоимость упаковки, сборочных (включая комплектацию фурнитурой для крепления), установочных (навесных) с выравниванием товара на месте по горизонтали и вертикали, погрузочно-разгрузочных, шефмонтажных и пуско-наладочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию включены в Цену Контракта.
2.8.Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета за счет средств бюджета. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение ______________ рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
Обязательства Государственного заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Государственного заказчика, указанного в статье 14 настоящего Контракта.
2.9.Оплата Цены Контракта производится Государственным заказчиком на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами акта приемки-передачи товара в соответствии с п. 4.13 настоящего Контракта и товарно-транспортных накладных (п. 4.10 настоящего Контракта) в течение _____ (_____) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату Цены Контракта.
2.10.В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится Государственным заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.
Статья 3.Сроки поставки
3.1.В рамках исполнения настоящего Контракта поставка товара Государственному заказчику осуществляется в соответствии с Графиком по форме согласно приложению N 2 к настоящему Контракту, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Статья 4.Порядок приемки товаров
4.1.Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
"О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" N П-7 от 25.04.1966;
"О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" N П-6 от 15.06.1965.
4.2.Поставщик обязан известить Государственного заказчика о точном времени и дате поставки (если последняя не зафиксирована в Графике поставки по форме согласно приложению N 2 к настоящему Контракту) телефонограммой или по факсимильной связи.
4.3.Поставщик поставляет товары Государственному заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
4.4.Товары, поставляемые Поставщиком Государственному заказчику, должны соответствовать техническим характеристикам по форме согласно приложению N 3 к настоящему Контракту, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
4.5.Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.
4.6.Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
4.7.Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
4.8.Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
4.9.Уборка и вывоз упаковки производятся силами поставщика в течение 1 (одного) дня после дня поставки товаров или за его счет.
4.10.В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Государственному заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, акт приемки-передачи товара, составленный по форме согласно приложению N 4 к настоящему Контракту, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.
4.11.В случае поставки некачественного товара Государственный заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездно устранить недостатки товара в течение _____ (____) дней с момента заявления о них Государственным заказчиком либо возместить свои расходы на устранение недостатков товара, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления в течение _____ (_____) ______ заменит поставленные товары качественными товарами.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара Государственный заказчик вправе требовать замены некачественного товара товаром, соответствующим условиям Контракта.
4.12.В случае поставки некомплектного товара Государственный заказчик вправе потребовать доукомплектования товара в течение ______(______) дней со дня заявления такого требования, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления доукомплектует товары или заменит их комплектными товарами.
В случае если Поставщик не доукомплектовал товар в течение ______ (______) дней со дня заявления такого требования, Государственный заказчик вправе потребовать замены некомплектного товара на комплектный.
4.13.По итогам приемки товара (и сопутствующих услуг) при наличии документов, указанных в п. 4.10 настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара (и сопутствующих услуг) Государственный заказчик подписывает акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику. В случае если поставка осуществляется в адрес заказчиков согласно разнарядке Контракта, эта обязанность возлагается на таких заказчиков.
Статья 5.Права и обязанности Сторон
5.1.Государственный заказчик вправе:
5.1.1.требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта;
5.1.2.требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта;
5.1.3.запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту;
5.1.4.осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров;
5.1.5.привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом, для проверки соответствия качества поставляемых товаров.
5.2.Государственный заказчик обязан:
5.2.1.своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Контракта.
5.3.Поставщик вправе:
5.3.1.требовать подписания в соответствии с п. 4.13 настоящего Контракта Государственным заказчиком акта приемки-передачи товаров по настоящему Контракту;
5.3.2.требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со ст. 2 Контракта;
5.3.3.утратил силу.
5.3.4.запрашивать у Государственного заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.
5.4.Поставщик обязан:
5.4.1.своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Контракта;
5.4.2.предоставить Государственному заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено действующим законодательством и такие документы передаются вместе с товаром;
5.4.3.представить по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту;
5.4.4.представить Государственному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте;
5.4.5 представить вместе с товаром (в случае поставок новых машин и оборудования):
гарантию производителя на товар на срок _________;
гарантию Поставщика на товар на срок ________ (указать срок не менее чем срок действия гарантии производителя товара);
обеспечение гарантии Поставщика на товар в форме ___________________ (указать форму, в которой будет представлено обеспечение гарантии в соответствии с частью 4 статьи 29, частью 19 статьи 41.12 Федерального закона) в размере ________ (указать величину от двух до десяти процентов) процентов начальной (максимальной) цены Контракта (данное условие устанавливается в случае поставок новых машин и оборудования, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) на поставки которых составляет пятьдесят миллионов рублей и более, а также поставок медицинского оборудования). При этом денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантии Поставщика, возвращаются Поставщику по истечении срока действия гарантии, установленного настоящим Контрактом, при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих гарантийных обязательств в рамках настоящего Контракта в течение _________ банковских дней со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании;
5.4.6.исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом;
5.4.7.заключить договор страхования товара на сумму _____ с _____ (указываются требования, предъявляемые к соответствующей страховой организации). Договор страхования товара должен включать следующие обязательные условия (______________).
Статья 6.Гарантии
6.1.Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.
6.2.Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать требованиям ГОСТов и настоящего Контракта, изложенным в показателях качества Технической характеристики (Технического задания), определенной при размещении государственного заказа на поставку ______ в 20__ году, и закрепленным в приложении N 3 к настоящему Контракту.
6.3.На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.
Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в Технической характеристике по форме согласно приложению N 3 к настоящему Контракту.
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.
6.4.В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком с выездом на место установки товара (оборудования) в течение 24 часов с момента поступления заявки. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Государственному заказчику предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта.
Статья 7.Ответственность Сторон
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2.В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства по оплате Цены Контракта Поставщик вправе потребовать от Государственного заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта.
Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
7.3.В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в том или ином периоде поставки, установленном в Графике поставки, Государственный заказчик обязан потребовать от Поставщика уплату неустойки. При этом размер неустойки составляет ________ (указать величину не менее одной четвертой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке товаров от стоимости товаров, подлежащих поставке в соответствующем периоде. При этом размер неустойки должен составлять не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке товаров в соответствующем периоде, установленном в графике поставки) от стоимости товаров, подлежащих поставке в соответствующем периоде.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
7.4.В случае поставки некачественных товаров Государственный заказчик обязан потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере _______ (указать величину не менее одной четвертой) действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости поставленных Поставщиком некачественных товаров, определенной в соответствии со Спецификацией поставляемых товаров согласно приложению N 1 к настоящему Контракту, за каждый день со дня направления Поставщику заявления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков товаров (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, либо замене некачественного товара товаром надлежащего качества), до дня надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения недостатков товаров ненадлежащего качества/поступления на банковский счет Государственного заказчика суммы его расходов на устранение недостатков товара/приемки Государственным заказчиком качественных товаров, поставленных взамен товаров ненадлежащего качества).
7.5.В случае поставки некомплектного товара Государственный заказчик обязан потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере _______ (указать величину не менее одной четвертой) действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости таких товаров за каждый день со дня направления Поставщику требования о доукомплектовании товара до дня надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (доукомплектования товара/приемки Государственным заказчиком товара, поставленного взамен некомплектного товара).
Статья 8.Порядок расторжения Контракта
8.1.Настоящий Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом одной из Сторон от исполнения Контракта.
8.2.Государственный заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
8.2.1.при существенном нарушении Контракта Поставщиком;
8.2.2.в случае просрочки поставки товара более чем на ________;
8.2.3.в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта;
8.2.4.в случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;
8.2.5.в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
8.2.6.если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с действующим законодательством.
8.3.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае существенных нарушений условий Контракта другой Стороной.
8.4.Государственный заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. При этом выбор экспертов, экспертных организаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом.
8.5.Если Государственным заказчиком проведена экспертиза (выполненной работы, оказанной услуги) с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы (выполненной работы, оказанной услуги) в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.
8.6.Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Государственным заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Поставщику данного уведомления или дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.7.Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.8.Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.
8.9.Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным (конкурсной документацией, документацией об аукционе) требованиям к участникам размещения заказа путем проведения торгов или представил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником (конкурса, аукциона).
8.10.Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Государственному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Государственного заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Государственному заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Государственному заказчику данного уведомления.
8.11.Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.12.Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.13.При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещение только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Статья 9.Обеспечение исполнения Контракта
9.1.Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму ______ рублей, что составляет ____% от Цены Контракта, в форме ______ (указывается форма, в которой предоставляется обеспечение исполнения обязательств, установленных Контрактом). При этом должны быть обеспечены следующие обязательства по Контракту (указать перечень обязательств в соответствии с пунктом 5.4 статьи 5 Контракта, которые должны быть обеспечены, в том числе обязательство о предоставлении гарантий поставщика и производителя на товар): ________ (конкретные обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены, указываются в случае поставок новых машин и оборудования, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) на поставки которых составляет пятьдесят миллионов рублей и более, а также поставок медицинского оборудования).
9.2.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение _______ банковских дней со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании.
9.3.В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней со дня, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.
9.4.Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
Статья 10.Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2.Утратил силу.
10.3.Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4.Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более ______ (_____) календарных дней с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе инициировать расторжение настоящего Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
Статья 11.Порядок урегулирования споров
11.1.Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.2.В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики (либо Нальчикским городским судом Кабардино-Балкарской Республики).
11.3.До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее ______(_____) календарных дней с даты ее получения.